Şartlar ve Koşullar

Giriş

Bu Şartlar ve Koşullar ("Şartlar"), Pulsarwave.pro ("Şirket", "biz", "bize" veya "bizim") tarafından sunulan tüm hizmetlerin ve ürünlerin kullanımını düzenler. Web sitemizi ziyaret ederek veya hizmetlerimizi kullanarak, bu Şartları ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Bu Şartları kabul etmiyorsanız, web sitemizi veya hizmetlerimizi kullanmamalısınız.

Hizmetlerin Kapsamı

Pulsarwave.pro, Türkiye genelinde kırsal ev ve villa inşaat hizmetleri sunmaktadır. Hizmetlerimiz aşağıdaki başlıkları içerebilir:

• Proje tasarımı ve mimari çözümler.
• İnşaat ruhsatı ve yasal izin süreçlerinin yönetimi.
• Anahtar teslimi konut ve villa inşaatı.
• Yeşil bina ve sürdürülebilir inşaat çözümleri.
• Tadilat ve yenileme hizmetleri.

Sorumluluk Reddi

Tüm hizmetler mevcut yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak sunulur. Ancak, inşaat projelerinin doğası gereği ortaya çıkabilecek öngörülemeyen durumlar veya mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden Şirket sorumlu tutulamaz.

Fiyatlandırma ve Ödeme Koşulları

Hizmetlerimizin fiyatları proje bazında belirlenir ve sözleşme öncesinde müşteriye detaylı olarak sunulur. Ödeme planları ve vadeleri, her proje için ayrı ayrı düzenlenen sözleşmelerde belirtilir.

• Tüm fiyatlara KDV dahil değildir, aksi belirtilmedikçe.
• Ödemelerin belirtilen tarihlerde yapılmaması durumunda gecikme faizi uygulanabilir.
• Kabul edilen ödeme yöntemleri sözleşmede belirtilir.

Sözleşmenin Feshi

Taraflardan herhangi biri sözleşme şartlarına uymadığı takdirde, diğer taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fesih durumunda uygulanacak prosedürler sözleşmede detaylı olarak açıklanmıştır.

Gizlilik ve Veri Koruması

Müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması bizim için büyük önem taşımaktadır. Kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve korunduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

• Web sitemiz çerez kullanmaktadır. Çerez politikamız hakkında detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret ediniz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Pulsarwave.pro web sitesinde yer alan tüm içerik, tasarım, metin, grafik, logo ve diğer materyaller Şirket'in mülkiyetindedir ve telif hakları ile korunmaktadır. Önceden yazılı iznimiz olmadan bu materyallerin kopyalanması, çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu Şartlar ve koşullar Türk hukukuna tabidir ve buna göre yorumlanacaktır. Bu Şartlardan doğan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Şartlarda Değişiklikler

Pulsarwave.pro, bu Şartları dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler web sitesinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, güncellenmiş Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İletişim

Bu Şartlar veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir sorunuz için lütfen bizimle iletişime geçin:

Email: [email protected]

Telefon: +90 137 901629

Adres: Istiklal Caddesi 159, Antalya, Turkey